广西专业律师网
人身|
电视| 工商| 建筑| 新法| 文书| 常识| 顾问|  
 
|劳动律师 |记者联动 |法治视频 |法律法规 |客户关怀 |公司律师 |本站动态 |民商专题 |媒体之声 |人身损赔 |离婚律师
|交通律师 |新闻夜班 |律师休闲 |最新资讯 |刑事综合 |便民通道 |站长视频 |本站公告 |民商综合 |股权转让案例 |公司综合
|工商登记 |风景照片 |法律顾问 |远东风采 |建筑工程房地产 |本站下载 |法律文书 |诉讼常识 |站长相册 |赔偿标准 |收集袋

工 程 合 約

发表时间:2007-10-02 22:52:30 来源: 作者: 点击数:


工程合約
聖約翰技術學院(以下簡稱甲方)今為將機械系氣壓技能檢定設備維修工程交由秉陽實業有限公司(以下簡稱乙方)承做,經雙方同意訂立本合約如下:
第 一 條:工程名稱:聖約翰技術學院機械系氣壓技能檢定設備維修工程。
第 二 條:工程地點:台北縣淡水鎮淡金路4段499號。
第 三 條:工程範圍:詳工程圖說、標單等相關書圖。
第 四 條:工程合約總價:新台幣貳拾伍萬玖仟元整(含稅總價)。
第 五 條:工程期限
(一)本工程完工期限為民國93年12月1日。
(二)因故延期:
(1)如因工程變更致增加工作超過本合約內所訂工作量時,乙方須於原因發生之日起二日內以書面提出所需增加之工期,由甲乙雙方根據合約第廿條及第廿一條規定另議。
(2)如因不可抗力或可歸責甲方之事由致影響工期者,乙方須於原因發生之日起三日內,據實提出工程延期申請單(附展延工期明細表),其天數須經甲方同意。
第 六 條:付款辦法
(一)本工程無預付款,且為總價承包制,完工驗收不另對個別施工項目辦理結算作業。
(二)本工程於正式完工驗收,乙方辦妥工程保固保證手續後,甲方於四十五個工作天內支付全額工程款。
(三)乙方有下列情事之一時,甲方得暫停簽證或付款,至該停止付款原因消滅為止:
(1)有缺陷之工作,經甲方通知改善而遲延或拒不配合者。
(2)工程總進度較預定總進度落後百分之十以上,或有不能如期完工之虞者。
(3)甲方或利害關係人與乙方就本工程發生糾紛而尚未解決者。
(四)乙方支領工程款所用之印鑑應與本合約所附之領款印鑑相符。
(五)本工程以總價承包,不受物價指數變動之影響。
(六)工程估驗或驗收請領工程款時,如逢年度結算辦理保留預算或新年度預算尚未撥下,因而延遲領款未超過二個月時,乙方不得異議。
(七)如因設計變更,增加工作數量或工程項目,須俟甲方辦完變更設計手續後,始得估驗。
第 七 條:施工計劃
(一)乙方應於正式開工前,擬定施工計劃,包括:
(1)工地組織表:包括重要工作人員姓名、資歷、勞保卡影印本及負責業務範圍。
(2)工程執行計劃:說明各項工程執行計劃,及如何協調配合。
(3)動員計劃:說明施工場地、營舍之配置計劃,人員機具及裝備進入工地開始工作日期。
(4)工程進度網狀圖:說明各單位及整個工程開工及完工日期,及其施工順序,完成關鍵性工作之出工數及日期。
(5)機具資源:列表詳細說明擬調派工地之機具名稱、使用情形、工作時間及工料進場日期。
(6)補給計劃:說明施工期間材料、送審、採購、運輸、倉儲之計劃。
(7)安全計劃:說明為完成本工程所採用的安全措施及工地負責安全衛生人員。
(8)品質控制計劃:說明為完成本工程所採之品管措施。
(9)若有可減低造價、縮短工期或為運作經濟而不損及安全機能和品質之建議代替方案,亦可提出。
(二)本工程施工期間,乙方應每日填寫工作報表,送甲方存查(該工作報表之格式應經甲方同意)。
第 八 條:工程圖說
(一)乙方應詳閱本合約文件並勘察工地,依照本校核定之工程圖說確實辦理。如因乙方之故意或過失,未諳工地情況而受有損害,概由乙方自行負責,並賠償甲方因此所受之損失。如有規定未盡詳明而在技術上或習慣上必要之工作,乙方應依照甲方指示辦理並不得另加收報酬。施工期間如乙方遭遇之實際狀況無法與圖說配合或有人為因素以致與圖說不符,應即以書面通知甲方共同商議解決,其所需之費用及工期如有變動,按變更設計之相關規定辦理。
(二)本合約文件:文件內容如有抵觸時,以最新之修正文件為準,文件與圖說衝突時以圖說為準,另大比例詳圖優於小比例圖樣。
(三)乙方在各項工作開始前,應先將該工程之現場施工詳圖(含水電、資訊、通訊、監控管線路配置)及樣品送交甲方。如因施工詳圖送審之順序或時限不適當或審查不合格致工程進度延誤者,乙方不得藉詞要求展延工期。另涉及整體配色考慮之材料亦應同時一併提出,以利審查。

本新闻共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  

相关新闻:

推荐文章
 

·远东律师事务所办公室照片
·熊律师代理一起离奇借款纠纷案(附南国早报报
·《民事诉讼法》修改对比
·广西电视台对熊律师承办宁明交通事故案件报道
·广西电视台报道熊律师承办交通事故案件(图)
·公司法案例分析:小股东提起股东代表诉讼
·本案不属于“入户”抢劫 ——魏培明等抢劫案
·★本站熊律师接受广西电视台采访

图片新闻
 

奥运圣火夜抵三亚  圣火回到祖国 香港热情
胶济铁路恢复通车 胶济铁路发生客车脱线

热点文章
 
·熊潇敏律师(站长)简介(新)
·10.28熊律师参加刑事辩护律师义务咨询日活动
·如何认定票据诈骗罪的“明知”
·最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律
·站长电视台节目照片
·熊律师在深圳中级法院出庭参加聚宝网特大网络诈
·节目完后的轻松一笑
·审理新型毒品案件中有关问题的探讨
站长视频
 
熊律师参加深圳特大网 魔鬼弯道引发的车祸官
宁明交通事故案专题报 站长熊律师在电视台作
站长风采
 

本站关键词:广西专业律师网 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师网 南宁律师网 刑事律师 公司律师 交通律师 律师服务
远东律师事务所地址】广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城19层东楼 邮编】:530022 【电话】13878124891
[备案号:桂ICP备05003070号]| 远东律所地址示意图 |ip查询|广西专业律师网更多链接|自助链接|广西专业律师网介绍
Copyright ©2005 - 2008 Fawu365.Com,广西专业律师网,广西律师,南宁律师All Rights Reserved