广西专业律师网
人身|
电视| 工商| 建筑| 新法| 文书| 常识| 顾问|  
 
|刑事综合 |诉讼常识 |站长相册 |媒体之声 |远东风采 |风景照片 |记者联动 |法治视频 |法律法规 |本站动态 |公司律师
|建筑工程房地产 |民商专题 |劳动律师 |人身损赔 |离婚律师 |交通律师 |新闻夜班 |律师休闲 |最新资讯 |客户关怀 |赔偿标准
|本站案例 |北海分站 |崇左分站 |钦州分站 |柳州分站 |律师营销 |法治前沿 |律师文集 |法律文书 |债权债务 |本站下载
|电视采访 |本站公告 |民商综合 |股权转让案例 |公司综合 |工商登记 |法律顾问 |便民通道 |职务犯罪 |特别专题
搜索熊律师 Google 百度

酒店装修施工合同纠纷案例:工程款的追讨及反诉问题

 

发表时间:2013/5/3 23:41:31 来源:广西专业律师网


南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所
 

  针对某建筑公司的上诉,某置业集团答辩称:一、双方在第15号签证单中已约定灯具由某置业集团自行提供,某建筑公司支付安装费。一审中,某置业集团已向法庭提供了购买灯具的发票,该发票开具时间迟于竣工验收的时间,原因是付款迟了,所以,发票开具也较迟。某建筑公司也向法庭提交了购买灯具的发票,购买时间是2007年5月份,在工程竣工一年半后,时间更长。某置业集团只建造了涉案的酒店,而某建筑公司是专业从事建筑装修的公司,会发生大量的灯具采购行为,其将其他工程的发票提供给法庭,显然不应被采信。二、不锈钢栏杆问题。一审时,某置业集团向法庭提供的发票上确实注明不锈钢栏杆,但这仅是称谓问题,因为栏杆处于酒店客房包厢落地玻璃窗的位置,由不锈钢和玻璃组成。安装单位在发票上未写不锈钢加玻璃的栏杆,符合客观情况。三、施工用水电问题。建设工程有特殊性,施工用水用电均由发包方申报。在金华,施工单位不可能申请施工用水用电,户头的名称肯定是工程发包方。某置业集团向法庭提交的发票,注明“城南”或“丹溪花园”,因为申华大厦后面紧挨着的就是某置业集团开发的丹溪大厦,所以提供的发票与工程所在地相吻合。申华大厦在金华所处的位置就是城南。某建筑公司认为其用电是从土建主体工程所接,虽然申华大厦的土建工程也是由某建筑公司承建,但所用的水电同样来源于某置业集团。所以,扣除水电合理。四、违约金问题。如果逾期支付工程款确实应承担违约责任,但计算标准是同期贷款利率的一倍。支付时间并不是以某建筑公司开具发票的时间为准,按照合同约定,应根据工程的进度来支付。施工单位要求支付进度款,应该提供已经完成工程量的依据。某建筑公司主张按照开发票的时间支付工程款项和计算逾期付款违约金,没有依据。综上,某建筑公司的上诉没有法律和事实依据,应予驳回。

  某置业集团上诉称:一、工程造价认定错误。应在14917780.06元的基础上扣除雨棚造价168000元、防火漆245130元、乳胶漆价差42977元和聚氨脂清漆磨退与普通聚氨酯亚光漆价差145852元,计601959元。因此,工程款应为14315821.08元。二、在总的工程款中未扣除5%的保修金错误。根据双方合同约定,留5%保修金。保修期为两年,保修期满一年后退80%,二年后退20%。在某建筑公司起诉时,尚未到退还保修金的时间。就算考虑到因支付保修金的时间快到而予以支持,但保修金的利息起算点不应该是2006年7月1日,而是2008年12月29日(80%)和2009年12月29日(20%)。三、已付工程款少认定150万元(二审庭审中变更为102万元)。四、支持某建筑公司按月利率1.5%计算利息错误。2007年8月22日,某置业集团承诺按1.5%计算利息是在某建筑公司胁迫下作出,不应采信。五、250万元利息计算时间错误。250万元的支付时间是2007年7月22日(庭审中明确为2007年8月22日),原审法院将利息算至2008年7月22日无依据。六、原审法院未支持某置业集团主张的逾期完工违约金错误。原审法院已认定工程在2005年12月28日交付,根据合同约定已延误43天。虽有工程量增加,但某建筑公司并未根据合同约定要求工期顺延。所以,某建筑公司应支付逾期完工违约金43万元。请求二审法院撤销原审判决,依法改判。

  针对某置业集团的上诉,某建筑公司答辩称:一、工程造价。1、雨棚造价问题。根据2005年9月1日的工程联系单及合同约定,雨棚就是由某建筑公司安装的。2、防火漆问题。鉴定机构认定至少刷了两遍,所以扣除一遍的价格是合理的。3、乳胶漆问题。2005年10月26日签证单明确写明珍珠粉乳胶漆的价格,不存在扣除问题。4、普通聚氨脂漆差价问题。双方2005年10月30日工程联系单已经明确价格,某置业集团并没有任何证据证明珍珠粉乳胶漆与一般乳胶漆,以及聚氨脂清漆磨退与普通聚氨脂亚光漆之间的价差。二、涉案工程竣工时间是2005年12月28日,某置业集团理应于2006年12月28日之后退还5%保修金。某建筑公司起诉时,某置业集团未退还保修金。且剩下的20%保修金一审判决时已到期。关于利息计算问题,2007年8月22日协议中“尚欠工程款按法院判决或双方协商确定的数额扣除2006年6月30日乙方已支付的部分”表明尚欠工程款包括5%保修金。因此,保修金也应在2006年7月1日之后支付利息,不存在2008年12月才支付的问题。三、某置业集团一审答辩、反诉及庭审陈述的已付工程款数额均与某建筑公司诉称的已付工程款数额相吻合,不存在少认定102万元的问题。四、双方有协议,不存在受胁迫。五、原审判决250万元的利息截止时间存在笔误,应算至2007年8月22日。六、虽然合同约定2005年11月15日竣工,但由于某置业集团增加了工程量(如三十层客房)、变更了工程内容,导致工程不能如期完工。所以不存在某建筑公司承担逾期完工违约金的问题。

本新闻共7页,当前在第3页  1  2  3  4  5  6  7  

 
聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
关注我们我们的新浪微博 我们的腾讯微博 
关键词:建筑工程合同纠纷,酒店装修合同纠纷,工程款,逾期违约金,违约金,工期,南宁建筑工程律师推荐,广西最好的建筑工程律师
更多与 建筑工程合同纠纷,酒店装修合同纠纷,工程款,逾期违约金,违约金,工期,南宁建筑工程律师推荐,广西最好的建筑工程律师 相关新闻:

·广西某建筑工程集团公司建筑工程系列案专项(已·以实际损失为基准酌减违约金的正当性考察
·8月22日熊潇敏律师团队赴钦州与某公司洽商一宗·6月29日熊潇敏律师在武鸣区法院开庭
·熊潇敏律师:实际施工人作为原告追讨工程款应·以同一违约行为再次起诉违约金的判定
·南宁律师:房主因房价上涨毁约拒卖 被判赔偿违·南宁律师:未签订违约金条款情形下的预约违约

 
上一篇借用他人名义购房并支付购房款会面临什么样的风险?
下一篇工程款优先受偿权应该注意6个月的行使优先权时效
   远东风采

大成南宁年终总结表彰 大成南宁律师讲授《法
大成南宁主任李安华律 北京大成(南宁)律师

   特色专题  

一宗典型交通事故赔偿 熊潇敏律师参加广西38
聘请法律顾问专题--广 [广西矿业律师]东盟矿

  文章搜索:
    
推荐文章
 

·熊潇敏律师成功辩护: 从程序正义角度切入让检
·《中华人民共和国刑法修正案(九)》时间效力
·2015最高人民法院关于《全国法院毒品犯罪审判
·中华人民共和国刑法修正案(九)
·南宁刑事律师:共同犯罪中过限行为的刑事责任的
·熊潇敏律师参加广西律师协会活动剪影
·法院指导案例:受贿罪的既遂和未遂认定问题
·[交通肇事罪辩护参考]涉及“交通肇事后逃逸”

南宁律师/大成律师事务所/广西律师
站长视频
 
熊潇敏律师参与南宁电 熊潇敏律师作客南宁电
熊潇敏律师作客广西网 熊律师做客广西网络电
热点文章
 
·熊潇敏律师团队受聘担任广西九福里投资集团有限
·4月2日熊潇敏律师在南宁兴宁区法院开庭
·广西某建设集团有限公司保证金返还合同纠纷案(
·庞某某股权转让纠纷案(已委托)
·广西壮族自治区高级人民法院民二庭出台《关于审
·本所律师获评为“自治区司法厅所属党组织2016—
·抗击疫情 大成有爱-本所向广西医科大学第一附属
·李某某组织领导传销案(已委托)
站长风采
 

最新文章
 
本站关键词:广西律师 南宁律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师网 南宁律师网 刑事律师 公司律师 交通律师 南宁律师服务 广西律师在线
北京大成(南宁)律师事务所地址】广西南宁市良庆区盘歌路4号碧园大厦A座19、20楼 邮编】:530022 【电话】13878124891 本站地图
[备案号:桂ICP备05003070号]| 北京大成(南宁)律所地址示意图|广西专业律师网更多链接|自助链接|广西专业律师网介绍
Copyright ©2005 - 2008 Fawu365.Com,广西专业律师网,广西律师,南宁律师,南宁刑事律师All Rights Reserved