广西专业律师网
人身|
电视| 工商| 建筑| 新法| 文书| 常识| 顾问|  
 
|刑事综合 |诉讼常识 |站长相册 |媒体之声 |远东风采 |风景照片 |记者联动 |法治视频 |法律法规 |本站动态 |公司律师
|建筑工程房地产 |民商专题 |劳动律师 |人身损赔 |离婚律师 |交通律师 |新闻夜班 |律师休闲 |最新资讯 |客户关怀 |赔偿标准
|本站案例 |北海分站 |崇左分站 |钦州分站 |柳州分站 |律师营销 |法治前沿 |律师文集 |法律文书 |债权债务 |本站下载
|电视采访 |本站公告 |民商综合 |股权转让案例 |公司综合 |工商登记 |法律顾问 |便民通道 |职务犯罪 |特别专题
搜索熊律师 Google 百度

酒店装修施工合同纠纷案例:工程款的追讨及反诉问题

 

发表时间:2013/5/3 23:41:31 来源:广西专业律师网


南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所
 

  南宁建筑工程律师,广西建筑工程合同纠纷律师提示:建筑工程合同纠纷案是常见类型的案例,在平常的律师实务中经常遇见。现编选一则案例,意在解决此类案例的一般思路。本案中的置业公司为的答辩意见有何依据,其提出其的诉求的用意是什么?仔细研究将会对律师代理此类案件有所帮助。[来自浙江省高级人民法院的案例]

  一审法院原判认定:2005年7月,某置业集团(甲方)与某建筑公司(乙方)签订《申华商务酒店装修施工合同》一份。合同约定:由某建筑公司承包申华商务酒店装修工程,承包范围包括申华大厦裙房1-4层的外墙石材干挂、玻璃幕墙工程,酒店内的装修(4楼办公区域除外)及B座25-29层客房单身公寓室内装修项目以及土建单位作交接后,土建单位的剩余工程量和与装修图不符的改造工程。工期: 2005年8月1日进场施工,2005年11月15日完工;工程质量确保合格。付款方式:2005年10月底,工程量报甲方审核后,甲方支付乙方工程预算造价50%工程款,工程竣工验收通过后经甲方确认甲方支付10%工程款,2005年底(农历)支付到预算总价的70%,剩余部分造价中的100万元(若不足乙方补足100万元,5%保修金除外)用于折抵房款,若还有余款在2006年6月底前付清。保修期为二年,保修期满一年后退还80%保修金,二年后退还剩余的20%保修金。若甲方不能按合同规定支付给乙方工程款时,甲方按银行同期双倍贷款利息支付违约金,并确认后相应顺延工期。同时,合同还约定了双方其他权利义务。另外双方就外墙干挂、玻璃幕墙工程单价、工期、付款方式又作了相应的约定:工期为2005年8月1日进场施工,2005年10月1日完工;付款方式为乙方干挂外墙龙骨安装完成,乙方编制预算报甲方预算科审核后,甲方支付外墙工程预算价20%的工程款,工程完工后,甲方再支付30%工程款,竣工验收后,甲方再支付20%工程款,剩余部分待决算后留5%作为保修金,其他条款与主合同相同。合同签订后,某建筑公司进场施工,于2005年12月28日完工。该工程获得2007年金华市建设工程双龙杯。某建筑公司于2006年4月初向某置业集团提交竣工决算资料。某建筑公司已收到涉案工程的工程款13768079元。因双方对涉案工程的工程量造价存在争议,经某建筑公司申请,原审法院委托浙江八婺工程造价咨询有限公司对上述争议事项进行鉴定。鉴定结论载明:本工程初步鉴定结算共计13851752元。另有11项工程双方有争议未计鉴定造价。因该鉴定结论不完善,双方当事人分歧较大,原审法院将案件退回浙江八婺工程造价咨询有限公司补充鉴定。2009年3月19日,该公司出具补充鉴定报告,鉴定结论为:本工程鉴定造价共计15435008元,其中无异议部分(除第三部分外)造价14053789元,有异议部分造价1381219元。原审法院根据双方当事人提供的证据确认,涉案工程的总工程款为14917780.06元,扣除某置业集团已支付工程款13768079元,尚欠工程款1149701.06元。

  另查明,涉案工程施工过程中,存在工程量的变更情况,结合2005年12月17日某置业集团出具的关于酒店装修验收的通知,同年12月28日某建筑公司要求某置业集团接收申华酒店装修工程,某置业集团相关负责人签字确认等情况,本案装修工程不存在工期延误问题。

  又查明,在本案诉讼期间,某建筑公司与某置业集团签订《协议书》一份,协议第二条约定:尚欠工程款〔工程总价款(按法院判决或双方协商确定的数额)扣除2006年6月30日前某置业集团已支付部分〕某置业集团同意自2006年7月1日开始按月息一分五支付利息给某建筑公司,直至全部款项付清止。

  2007年8月9日,某建筑公司向原审法院提起诉讼,请求:判令某置业集团支付尚欠工程款10377022.61元,并支付逾期付款利息2089761.95元(按月息1.5%计算至2007年7月30日止,以后的利息按双倍的银行同期贷款利率计算至全部款项付清止),并由某置业集团承担诉讼费用。起诉后,因某置业集团支付了工程款2500000元,某建筑公司将上述请求中尚欠工程款金额变更为7877022.61元,利息不变。某置业集团提起反诉,请求:1、某建筑公司返还多付工程款2143774元及未到期保修金581215.25元,并支付自2007年9月12日至款项付清时止的利息损失(按月息一分五计算)。2、反诉诉讼费用由某建筑公司承担。2007年9月27日,某置业集团增加反诉请求,要求判令某建筑公司承担工期延误违约金680000元,并从已付工程款中返还。

本新闻共7页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  7  

 
聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
关注我们我们的新浪微博 我们的腾讯微博 
关键词:建筑工程合同纠纷,酒店装修合同纠纷,工程款,逾期违约金,违约金,工期,南宁建筑工程律师推荐,广西最好的建筑工程律师
更多与 建筑工程合同纠纷,酒店装修合同纠纷,工程款,逾期违约金,违约金,工期,南宁建筑工程律师推荐,广西最好的建筑工程律师 相关新闻:

·广西某建筑工程集团公司建筑工程系列案专项(已·以实际损失为基准酌减违约金的正当性考察
·8月22日熊潇敏律师团队赴钦州与某公司洽商一宗·6月29日熊潇敏律师在武鸣区法院开庭
·熊潇敏律师:实际施工人作为原告追讨工程款应·以同一违约行为再次起诉违约金的判定
·南宁律师:房主因房价上涨毁约拒卖 被判赔偿违·南宁律师:未签订违约金条款情形下的预约违约

 
上一篇借用他人名义购房并支付购房款会面临什么样的风险?
下一篇工程款优先受偿权应该注意6个月的行使优先权时效
   远东风采

大成南宁年终总结表彰 大成南宁律师讲授《法
大成南宁主任李安华律 北京大成(南宁)律师

   特色专题  

一宗典型交通事故赔偿 熊潇敏律师参加广西38
聘请法律顾问专题--广 [广西矿业律师]东盟矿

  文章搜索:
    
推荐文章
 

·熊潇敏律师成功辩护: 从程序正义角度切入让检
·《中华人民共和国刑法修正案(九)》时间效力
·2015最高人民法院关于《全国法院毒品犯罪审判
·中华人民共和国刑法修正案(九)
·南宁刑事律师:共同犯罪中过限行为的刑事责任的
·熊潇敏律师参加广西律师协会活动剪影
·法院指导案例:受贿罪的既遂和未遂认定问题
·[交通肇事罪辩护参考]涉及“交通肇事后逃逸”

南宁律师/大成律师事务所/广西律师
站长视频
 
熊潇敏律师参与南宁电 熊潇敏律师作客南宁电
熊潇敏律师作客广西网 熊律师做客广西网络电
热点文章
 
·熊潇敏律师团队受聘担任广西九福里投资集团有限
·4月2日熊潇敏律师在南宁兴宁区法院开庭
·广西某建设集团有限公司保证金返还合同纠纷案(
·庞某某股权转让纠纷案(已委托)
·广西壮族自治区高级人民法院民二庭出台《关于审
·本所律师获评为“自治区司法厅所属党组织2016—
·抗击疫情 大成有爱-本所向广西医科大学第一附属
·李某某组织领导传销案(已委托)
站长风采
 

最新文章
 
本站关键词:广西律师 南宁律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师网 南宁律师网 刑事律师 公司律师 交通律师 南宁律师服务 广西律师在线
北京大成(南宁)律师事务所地址】广西南宁市良庆区盘歌路4号碧园大厦A座19、20楼 邮编】:530022 【电话】13878124891 本站地图
[备案号:桂ICP备05003070号]| 北京大成(南宁)律所地址示意图|广西专业律师网更多链接|自助链接|广西专业律师网介绍
Copyright ©2005 - 2008 Fawu365.Com,广西专业律师网,广西律师,南宁律师,南宁刑事律师All Rights Reserved