广西专业律师网
人身|
电视| 工商| 建筑| 新法| 文书| 常识| 顾问|  
 
|刑事综合 |诉讼常识 |站长相册 |媒体之声 |远东风采 |风景照片 |记者联动 |法治视频 |法律法规 |本站动态 |公司律师
|建筑工程房地产 |民商专题 |劳动律师 |人身损赔 |离婚律师 |交通律师 |新闻夜班 |律师休闲 |最新资讯 |客户关怀 |赔偿标准
|本站案例 |北海分站 |崇左分站 |钦州分站 |柳州分站 |律师营销 |法治前沿 |律师文集 |法律文书 |债权债务 |本站下载
|电视采访 |本站公告 |民商综合 |股权转让案例 |公司综合 |工商登记 |法律顾问 |便民通道 |职务犯罪 |特别专题
搜索熊律师 Google 百度

工程擅自停工应承担违约责任

 

发表时间:2008/9/6 10:23:21 来源:


南宁律师,广西律师,南宁知名律师,广西知名律师,南宁律师事务所
 
工程擅自停工应承担违约责任


    一、一审法院认定与判决
 
    上诉人(原审原告、反诉被告):立云公司
    上诉人(原审被告、反诉原告):铁五局建总公司
    被上诉人(原审原告、反诉被告):鼎盛公司
 
 
    1995年4月25日立云公司与铁五局建总公司签订《补充协议条款》约定:铁五局建总公司承建立云大厦项目。一审法院审理认为:双方当事人签订的《建设工程施工合同》及补充协议是当事人真实意思表示,不违反法律规定。该工程经评定质最为合格,且+12.6米以下部分已交付使用,立云公司、鼎盛公司请求赔偿因工程质最不合格造成的损失不予支持。立云公司、鼎盛公司依约有付款义务,铁五局建总公司已完工程量已超过所接受的工程款,故立云公司、鼎盛公司请求赔偿投资的利息损失亦不支持。铁五局建总公司擅自停工、构成违约,违约金为已完工程量的1%,即49181.75元。因双方已终止合同关系,立云公司、鼎盛公司应退还铁五局建总公司5万元质保金。各款额相抵后,立云公司、鼎盛公司实欠工程款为1885753.25元。因双方对+12.6米以下工程未进行结算,铁五局建总公司请求立云公司、鼎盛公司承担逾期付款违约金无事实依据,不予支持。双方对付款方式及拆迁问题多次协商变更,依最终约定的履行情况看,铁五局建总公司并未因拆迁问题影响施工,立云公司、鼎盛公司也未逾期支付进度款,故铁五局建总公司请求立云公司、鼎盛公司支付逾期拆迁和逾期付款的违约金不能成立;铁五局建总公司擅自停工的损失应自行承担。综上所述,依据《中华人民共和国民法通则》判决:一、立云公司、鼎盛公司于本判决生效后15日内支付铁五局建总公司工程款1885753.25元。二、铁五局建总公司于本判决生效后15日内支付立云公司、鼎盛公司违约金49181.75元。三、驳回铁五局建总公司的其他反诉请求。本诉案件受理费、反诉案件受理费、诉前财产保全费共计71472.9元,立云公司、鼎盛公司负担21441.87元,铁五局建总公司负担50031.03元。
 
    二、最高人民法院认定与判决
 
    立云公司、鼎盛公司、铁五局建总公司均不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。
 
    本院认为:双方当事人签订的《建筑工程施工合同》及相关的补充协议,系双方真实的意思表示,不违反法律规定,应认定有效。立云公司、鼎盛公司依约对项目有投资义务,应支付其所欠铁五局建总公司的工程款。铁五局建总公司已完成的工程量超过了立云公司、鼎盛公司的实际投资额,+12.6米以下工程已交付立云公司、鼎盛公司使用,立云公司主张其投资的利息损失及实际损失没有法律依据。贵阳市建筑工程质量监督站对已完工程质量评定为合格,立云公司主张工程有质量问题,证据不足,不予采信。铁五局建总公司擅自停工,应承担违约责任。铁五局建总公司擅自停工造成的损失应自行承担。一审法院对本案事实认定清楚,适用法律正确。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,最高人民法院判决如下:
 
    驳回上诉.维持原判。
    二审案件受理费由立云公司负担29486.45元,由铁五局建总公司负担29486.45元。
 
   (摘自《最高人民法院建筑施工合同司法解释的理解与适用》,人民法院出版社,2004年11月第1版,黄松有 主编)
 
 

 
聘请全国优秀律师事务所专业律师通道
关注我们我们的新浪微博 我们的腾讯微博 
关键词:
更多与 相关新闻:

 
上一篇发生工程期限延期时开发商如何减轻或者避免自身的责任
下一篇发包方未及时提供施工图纸竣工日期应予相应顺延
   远东风采

大成南宁年终总结表彰 大成南宁律师讲授《法
大成南宁主任李安华律 北京大成(南宁)律师

   特色专题  

一宗典型交通事故赔偿 熊潇敏律师参加广西38
聘请法律顾问专题--广 [广西矿业律师]东盟矿

  文章搜索:
    
推荐文章
 

·熊潇敏律师成功辩护: 从程序正义角度切入让检
·《中华人民共和国刑法修正案(九)》时间效力
·2015最高人民法院关于《全国法院毒品犯罪审判
·中华人民共和国刑法修正案(九)
·南宁刑事律师:共同犯罪中过限行为的刑事责任的
·熊潇敏律师参加广西律师协会活动剪影
·法院指导案例:受贿罪的既遂和未遂认定问题
·[交通肇事罪辩护参考]涉及“交通肇事后逃逸”

南宁律师/大成律师事务所/广西律师
站长视频
 
熊潇敏律师参与南宁电 熊潇敏律师作客南宁电
熊潇敏律师作客广西网 熊律师做客广西网络电
热点文章
 
·熊潇敏律师团队受聘担任广西九福里投资集团有限
·4月2日熊潇敏律师在南宁兴宁区法院开庭
·广西某建设集团有限公司保证金返还合同纠纷案(
·庞某某股权转让纠纷案(已委托)
·广西壮族自治区高级人民法院民二庭出台《关于审
·本所律师获评为“自治区司法厅所属党组织2016—
·抗击疫情 大成有爱-本所向广西医科大学第一附属
·李某某组织领导传销案(已委托)
站长风采
 

最新文章
 
本站关键词:广西律师 南宁律师 广西律师事务所 南宁律师事务所 广西律师网 南宁律师网 刑事律师 公司律师 交通律师 南宁律师服务 广西律师在线
北京大成(南宁)律师事务所地址】广西南宁市良庆区盘歌路4号碧园大厦A座19、20楼 邮编】:530022 【电话】13878124891 本站地图
[备案号:桂ICP备05003070号]| 北京大成(南宁)律所地址示意图|广西专业律师网更多链接|自助链接|广西专业律师网介绍
Copyright ©2005 - 2008 Fawu365.Com,广西专业律师网,广西律师,南宁律师,南宁刑事律师All Rights Reserved